中国电建地产公司华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程招标公告
招标公告
中国电建地产公司华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程招标公告
招标编号：D1101080711013932
1.招标条件
本项目华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程已批准建设，项目业主为重庆启润房地产开发有限公司，建设资金来自 企业自筹，资金已落实 (资金来源)，出资比例为100%，招标人为重庆启润房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：重庆市巴南区
2.2 项目建设规模：详见施工图及工程量清单。
2.3 项目工期：100天，计划开始日期:。
2.4 招标范围：重庆洺悦城龙洲湾四期31-39#楼(包括并不限于户内、公区、阳台、露台等)，S8商业深化施工图纸，并按图施工全部内容，含抹灰、保温层、成品线条和成品鹰嘴或滴水线、腻子、涂料、软瓷等施工、验收及售后保养维修等工作。具体详见施工合同。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：中承包人与其它工程工作界面划分：详见施工合同。节点工期：详见施工合同。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.1 资质要求：投标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.2 财务要求：投标人主要资产不存在被法院强制执行、查封、扣押、冻结等情形，未处于财产被接管、冻结、破产状态，须提供近三年(2020-2022年)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表。投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明复印件并加盖公章。
3.1.3 业绩要求：具有2020年1月1日起至投标截止之日止承担过成类似项目施工业绩至少1个(提供业绩合同或合同主要页复印件)。
3.1.4 信誉要求：无市场不良行为，没有被责令停业；没有被暂停或取消报价资格；财产没有被接管或冻结；在最近三年内没有严重违约或重大工程质量问题。未被人民法院列为失信被执行人。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：拟任的项目经理必须已在投标人单位注册并应具有二级及以上建造师资格(注册专业：建筑工程)，具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.6 中标人数：1家
3.2 其他要求：投标人不是中国电建地产集团有限公司禁用供应商，不是中国电力建设集团(股份)有限公司的禁入承包商。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在"中国电建公共资源交易系统"(网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称"电建交易系统")进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年3月26日至2024年3月30日24：00时止(北京时间)，通过互联网使用 CA 数字证书登录"电建交易系统"，明确所投标段，下载招标文件。线下不予受理。
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2024年04月17日 14时00分整(北京时间)，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中"投标人须知"。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
7.联系方式
招 标 人:重庆启润房地产开发有限公司 招标代理机构:北京瀛润达建设工程咨询有限责任公司地 址:重庆市渝中区化龙桥企业天地5号楼10层 地 址:重庆市沙坪坝区嘉双路32号20栋1-1邮 编: 邮 编:
联 系 人:陈宇晗 联 系 人:魏伟
电 话:13452995141 电 话:18696506922传 真: 传 真:023-63670958
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
主要负责人(项目负责人)：米乐乐
重庆启润房地产开发有限公司
日期：2024年03月25日
招标公告
中国电建地产公司华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程招标公告
招标编号：D1101080711013932
1.招标条件
本项目华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程已批准建设，项目业主为重庆启润房地产开发有限公司，建设资金来自 企业自筹，资金已落实 (资金来源)，出资比例为100%，招标人为重庆启润房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：重庆市巴南区
2.2 项目建设规模：详见施工图及工程量清单。
2.3 项目工期：100天，计划开始日期:。
2.4 招标范围：重庆洺悦城龙洲湾四期31-39#楼(包括并不限于户内、公区、阳台、露台等)，S8商业深化施工图纸，并按图施工全部内容，含抹灰、保温层、成品线条和成品鹰嘴或滴水线、腻子、涂料、软瓷等施工、验收及售后保养维修等工作。具体详见施工合同。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：中承包人与其它工程工作界面划分：详见施工合同。节点工期：详见施工合同。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.1 资质要求：投标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.2 财务要求：投标人主要资产不存在被法院强制执行、查封、扣押、冻结等情形，未处于财产被接管、冻结、破产状态，须提供近三年(2020-2022年)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表。投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明复印件并加盖公章。
3.1.3 业绩要求：具有2020年1月1日起至投标截止之日止承担过成类似项目施工业绩至少1个(提供业绩合同或合同主要页复印件)。
3.1.4 信誉要求：无市场不良行为，没有被责令停业；没有被暂停或取消报价资格；财产没有被接管或冻结；在最近三年内没有严重违约或重大工程质量问题。未被人民法院列为失信被执行人。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：拟任的项目经理必须已在投标人单位注册并应具有二级及以上建造师资格(注册专业：建筑工程)，具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.6 中标人数：1家
3.2 其他要求：投标人不是中国电建地产集团有限公司禁用供应商，不是中国电力建设集团(股份)有限公司的禁入承包商。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在"中国电建公共资源交易系统"(网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称"电建交易系统")进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年3月26日至2024年3月30日24：00时止(北京时间)，通过互联网使用 CA 数字证书登录"电建交易系统"，明确所投标段，下载招标文件。线下不予受理。
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2024年04月17日 14时00分整(北京时间)，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中"投标人须知"。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
7.联系方式
招 标 人:重庆启润房地产开发有限公司 招标代理机构:北京瀛润达建设工程咨询有限责任公司地 址:重庆市渝中区化龙桥企业天地5号楼10层 地 址:重庆市沙坪坝区嘉双路32号20栋1-1邮 编: 邮 编:
联 系 人:陈宇晗 联 系 人:魏伟
电 话:13452995141 电 话:18696506922传 真: 传 真:023-63670958
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
主要负责人(项目负责人)：米乐乐
重庆启润房地产开发有限公司
日期：2024年03月25日
招标公告
中国电建地产公司华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程招标公告
招标编号：D1101080711013932
1.招标条件
本项目华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程已批准建设，项目业主为重庆启润房地产开发有限公司，建设资金来自 企业自筹，资金已落实 (资金来源)，出资比例为100%，招标人为重庆启润房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：重庆市巴南区
2.2 项目建设规模：详见施工图及工程量清单。
2.3 项目工期：100天，计划开始日期:。
2.4 招标范围：重庆洺悦城龙洲湾四期31-39#楼(包括并不限于户内、公区、阳台、露台等)，S8商业深化施工图纸，并按图施工全部内容，含抹灰、保温层、成品线条和成品鹰嘴或滴水线、腻子、涂料、软瓷等施工、验收及售后保养维修等工作。具体详见施工合同。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：中承包人与其它工程工作界面划分：详见施工合同。节点工期：详见施工合同。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.1 资质要求：投标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.2 财务要求：投标人主要资产不存在被法院强制执行、查封、扣押、冻结等情形，未处于财产被接管、冻结、破产状态，须提供近三年(2020-2022年)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表。投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明复印件并加盖公章。
3.1.3 业绩要求：具有2020年1月1日起至投标截止之日止承担过成类似项目施工业绩至少1个(提供业绩合同或合同主要页复印件)。
3.1.4 信誉要求：无市场不良行为，没有被责令停业；没有被暂停或取消报价资格；财产没有被接管或冻结；在最近三年内没有严重违约或重大工程质量问题。未被人民法院列为失信被执行人。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：拟任的项目经理必须已在投标人单位注册并应具有二级及以上建造师资格(注册专业：建筑工程)，具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.6 中标人数：1家
3.2 其他要求：投标人不是中国电建地产集团有限公司禁用供应商，不是中国电力建设集团(股份)有限公司的禁入承包商。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在"中国电建公共资源交易系统"(网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称"电建交易系统")进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年3月26日至2024年3月30日24：00时止(北京时间)，通过互联网使用 CA 数字证书登录"电建交易系统"，明确所投标段，下载招标文件。线下不予受理。
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2024年04月17日 14时00分整(北京时间)，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中"投标人须知"。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
7.联系方式
招 标 人:重庆启润房地产开发有限公司 招标代理机构:北京瀛润达建设工程咨询有限责任公司地 址:重庆市渝中区化龙桥企业天地5号楼10层 地 址:重庆市沙坪坝区嘉双路32号20栋1-1邮 编: 邮 编:
联 系 人:陈宇晗 联 系 人:魏伟
电 话:13452995141 电 话:18696506922传 真: 传 真:023-63670958
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
主要负责人(项目负责人)：米乐乐
重庆启润房地产开发有限公司
日期：2024年03月25日
招标公告
中国电建地产公司华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程招标公告
招标编号：D1101080711013932
1.招标条件
本项目华西区域·重庆·洺悦城龙洲湾项目四组团一标段抹灰保温涂料工程已批准建设，项目业主为重庆启润房地产开发有限公司，建设资金来自 企业自筹，资金已落实 (资金来源)，出资比例为100%，招标人为重庆启润房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：重庆市巴南区
2.2 项目建设规模：详见施工图及工程量清单。
2.3 项目工期：100天，计划开始日期:。
2.4 招标范围：重庆洺悦城龙洲湾四期31-39#楼(包括并不限于户内、公区、阳台、露台等)，S8商业深化施工图纸，并按图施工全部内容，含抹灰、保温层、成品线条和成品鹰嘴或滴水线、腻子、涂料、软瓷等施工、验收及售后保养维修等工作。具体详见施工合同。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：中承包人与其它工程工作界面划分：详见施工合同。节点工期：详见施工合同。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.1 资质要求：投标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.2 财务要求：投标人主要资产不存在被法院强制执行、查封、扣押、冻结等情形，未处于财产被接管、冻结、破产状态，须提供近三年(2020-2022年)财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表和利润表。投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务报表。新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明复印件并加盖公章。
3.1.3 业绩要求：具有2020年1月1日起至投标截止之日止承担过成类似项目施工业绩至少1个(提供业绩合同或合同主要页复印件)。
3.1.4 信誉要求：无市场不良行为，没有被责令停业；没有被暂停或取消报价资格；财产没有被接管或冻结；在最近三年内没有严重违约或重大工程质量问题。未被人民法院列为失信被执行人。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：拟任的项目经理必须已在投标人单位注册并应具有二级及以上建造师资格(注册专业：建筑工程)，具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
3.1.6 中标人数：1家
3.2 其他要求：投标人不是中国电建地产集团有限公司禁用供应商，不是中国电力建设集团(股份)有限公司的禁入承包商。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在"中国电建公共资源交易系统"(网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称"电建交易系统")进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年3月26日至2024年3月30日24：00时止(北京时间)，通过互联网使用 CA 数字证书登录"电建交易系统"，明确所投标段，下载招标文件。线下不予受理。
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2024年04月17日 14时00分整(北京时间)，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中"投标人须知"。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。
7.联系方式
招 标 人:重庆启润房地产开发有限公司 招标代理机构:北京瀛润达建设工程咨询有限责任公司地 址:重庆市渝中区化龙桥企业天地5号楼10层 地 址:重庆市沙坪坝区嘉双路32号20栋1-1邮 编: 邮 编:
联 系 人:陈宇晗 联 系 人:魏伟
电 话:13452995141 电 话:18696506922传 真: 传 真:023-63670958
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
主要负责人(项目负责人)：米乐乐
重庆启润房地产开发有限公司
日期：2024年03月25日
